合作联营协议书
在发展不断提速的社会中，协议起到的作用越来越大，协议对双方的事务履行起到积极作用。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的合作联营协议书，欢迎阅读与收藏。
合作联营协议书1甲方：
乙方：
兹有甲乙双方本着平等互利的原则，愿意建立长期战略合作型关系，现就相关事宜达成如下协议：
1、甲方为乙方提供的广告灯箱项目，乙方以优惠价格承接。
2、乙方一次性交纳保证金为壹拾万元。自合作期满无售后责任条件下甲方退还（售
后装修质保期一年）
3、甲方付款方式为①合同签约后付50%②安装完成验收合格后次月付50%。
4、乙方同意接受甲方内部灯箱招牌定额价和取费标准。
5、乙方应认真执行施工合同约定，保证工期、质量达到规定要求。如乙方严重违约，甲方有权单方提前终止合同。
6、如乙方给甲方造成原则性的经济损失，则甲方根据损失大小直接扣除乙方未付工
程款及保证金。
7、乙方自愿服从甲方的统一管理，做到安全文明施工，接受甲方的`施工现场管理制
度。
8、其它事宜双方按单项合同执行。
本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字后即具有相应的法律效应。协议有效期为一年。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
合作联营协议书2甲方：____________有限公司
乙方：____________有限公司
甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，经双方充分协商，甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程，甲方同意将部分工程量与乙方合作施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商一致签订以下条款：
一、工程项目名称：
南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
二、工程地点：
南宁市吴圩机场周围。
三、工程量：
约伍佰万立方米。
四、该工程施工内容：
挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
五、施工综合价：
每立方米人民币贰拾贰元整（￥22.00元／ｍ3元），运距在四公里之内，超出部分按主合同条款执行。
六、计量、结算方式、付款方式：
按甲方与业主（建设方）签订的施工合同书条款履行。
七、甲方的权利和义务：
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性，具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的.建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费，在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米，乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。
八、乙方的权利和义务：
1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后，则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议，乙方因履行内部合作协议产生经济效益，权利与义务与甲方无关；
2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍；
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查；
4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后，剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付，确保农民工工资按时发放，安全意外、三保由乙方负责购买；
5、乙方在施工中，按图施工，质量达到合格并争取优良工程；
6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一；一旦发生伤亡事故则由乙方负责，包括经济责任、法律责任等均由乙方负责，其责任与甲方无关；
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整（￥:800000.00元）另外柒拾万元（￥：700000.00元）交给甲方，该款在本工程完工结算时退还给乙方。
九、其他约定：
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成，账款结算付清时本协议自行作废。
十、其他：
1、本合作协议未尽事宜，经甲、乙双方作补充协议条款，双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后，此意向协议同时转为正式合作协议书。
2、本合作协议书一式四份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
3、工程款付给乙方，本协议书自动失效。
甲方：____________
乙方：____________
签订时间：______年_______月_______日
合作联营协议书3订立合同单位：
___________________________________________以下简称甲方
___________________________________________以下简称乙方
为了促进生产发展，甲乙双方本着平等互利的原则充分协商，决定联合经营_______________企业（公司），特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、联营企业名称，性质及地址：______________________________
二、经营范围：_______________________________________________
三、产品销售：____________________________________________________
四、领导经营机构及职权范围：_____________________________________________
五、投资金额和方式，时间：
（1）投资总额：_____________________________________________元；
（2）双方出资额：甲、乙方的出资额共为人民币______________________元，其中甲方__________元，占________％；乙方_____ ……此处隐藏14423个字……股，出资的转让
入股：
（1）需承认本协议。
（2）需经甲乙双方同意。
（3）执行协议规定的权利义务。
退股：
（1）需有正当理由方可退股。
（2）不得在餐厅不利时退股。
（3）退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。
（4）退股后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算。
（5）未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的，应进行赔偿。
出资的转让
允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权，如转让餐厅股东以外的'第三人，甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重，不得有意为难第三人，否则视为自动放弃餐厅资产所有权，同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的债务。
３、终止及终止后的事项
餐厅因以下事由之一得终止：
（1）餐厅期届满。
（2）全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。
（3）餐厅事业完成或不能完成。
（4）餐厅事业违反法律被撤销。
（5）法院根据有关当事人请求判决解散。
４、餐厅终止后的事项：
（1）即行推举清算人，并邀请____________中间人（或公证员）参与清算。
（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给餐厅股东或第三人，其价款参与分配。
（3）清算后如有亏损，不论餐厅股东出资多少，先以餐厅股东共同财产偿还，餐厅股东财产不足清偿的部分，由餐厅股东按出资比例承担。
四、盈余分配与债务承担
1、盈余分配：以_________为依据，按比例分配。
2、债务承担：餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还，餐厅股东财产不足清偿时，以各餐厅股东_______为据，按比例承担。
五、纠纷的解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
六、违约责任
1、若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付______元违约金。
七、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。
甲方（签字）：
签订日期：______年______月______日
乙方（签字）：
签订日期：______年______月______日
合作联营协议书15甲方：__________
乙方：_________
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作，共同发展的原则，甲方真诚与乙方联营合作，共同开创市场，创建山东枣建品牌、树枣建形象，经双方友好协商一致，达成如下协议：
第一条甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营，独立核算，自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目，工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后，甲方再与乙方签订工程分包施工合同，由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行，应按时足额发放农民工工资，不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺：
（1）尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内，不干预乙方的一切生产经营活动，有义务为乙方提供经营所需的便利条件，尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难，协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项，有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可，乙方不得交于他人经营。
（2）乙方承建的工程款到甲方帐后，甲方除扣除约定的税金、管理费用后，在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担
2、乙方承诺：
（1）要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议，并自觉维护甲方形象，乙方确保安全生产，文明施工，保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故，质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外，与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
（2）保证项目工程款专款专用，不挪作它用，按照工程施工总承包合同的约定，资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下，由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下，不得停工。
第三条乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目单项合同额在500万元以上的`，甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的6%（包括：税金、管理费）扣除后一次付给乙方。500万元以下的另行协商。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后，上缴山东枣建建筑集团有限公司。
第四条其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等，均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系，甲方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时，可以向甲方申请派员，甲方要大力支持、并派适应人员，费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时，可以向甲方申请，甲方的相关部门帮助推荐，由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章，需甲方担保盖章的材料款，甲方将从付给乙方工程款中扣除。
3、乙方施工的工程，乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、双方合作有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全许可证、法人身份证复印件，法人授权委托书﹙附后﹚。
5、合作期间如发生挣执、纠纷，双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
6、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商另议。
第五条甲乙双方合作期限
自____年____月____日起至____年____月____日止，合作期满，本协议自行失效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
签订地点：_________
日期：_________
签订地点：_________
日期：_________
